共用题干某建设单位与承包商签订建筑安装工程合同，约定工期14个月。背景一：在对设备支架进行焊接过程中，每吨支架消耗人工10个工日，型钢1.08吨，各种机械...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干某建设单位与承包商签订建筑安装工程合同，约定工期14个月。背景一：在对设备支架进行焊接过程中，每吨支架消耗人工10个工日，型钢1.08吨，各种机械台班费400元，其他材料费320元。已知工程所在地的人工工日单价为28.5元，型钢的综合单价为每吨3800元。背景二：在施工过程中，由于勘察失误，业主决定改变某构件的位置，为此，承包商将原构件拆除，并重新安装，增加人工15个工日，机械台班0.5个台班，已知工程所在地人工工日单价为28.5元，该机械租赁费为700元/台班。背景三：在某项工作的施工过程中，发生以下事件：事件一：由于业主未能及时提供材料，导致承包商人员窝工20个工日，该项工作的工期延长3天，并影响到总工期；某种机械设备窝工1个台班，该设备的窝工费为280元/台班。人员窝工费为23.5元/工日。事件二：由于业主提供的动力故障，停工两天，但由于该项工作不在关键线路上，未影响总工期。人员窝工16个工日，人员窝工费为23.5元/工日。事件三：为了确保工程质量，承包商经监理工程师批准采取了必要的技术措施，花费技术措施费2000元。事件四：在设备主体安装过程中，由于承包商提供的施工机械发生故障，造成人员窝工8个工日，设备主体安装过程延长2天。人员窝工费为23.5元/工日。针对上述四个事件，承包商向业主和监理工程师提出了费用索赔；同时针对事件一、二、四提出了工期索赔。根据题意，回答下列问题：

选项背景三提供的信息，承包商针对四个事件提出的费用索赔中合理的为()。 A:事件一 B:事件二 C:事件三 D:事件四

答案 AB

解析直接工程费等于人工费、材料费和机械使用费三者之和。本题中，10吨型钢支架的直接工程费=人工费+材料费+施工机械使用费=(1.08*3800+10*28.5+400+320)*10=51090（元）。由于发包人或其他方面的原因，致使承包人在项目施工中付出了额外的费用所造成的损失，承包商通过合法途径和程序，通过谈判、诉讼和仲裁，要求业主偿还其在施工中的费用损失或延长工期。背景二中，改变构件位置是由于业主勘察失误，承包人可以就由此造成的损失向业主索赔，其向业主提出的合理费用补偿为：15*28.5+700*0.5=777,5（元）。由于发包人或其他方面的原因，致使承包人在项目施工中付出了额外的费用所造成的损失，承包商通过合法途径和程序，通过谈判、诉讼和仲裁，要求业主偿还其在施工中的费用损失或延长工期。因此，业主方原因造成承包商损失的才构成承包商合理索赔的内容。CD两项，事件三和事件四是承包商原因造成的费用，不能向业主索赔。事件一是由于业主的原因造成的损失，承包商可以进行工期的索赔，而且还可进行费用索赔；事件二确实是由于业主方造成的，但工期的延误并未影响到总工期，因此不能成立；事件三保证工程质量属于承包商的责任范围；事件四是由于承包商机械故障造成的工程延期，承包商不可以索赔。事件一的费用索赔额为：20*23.5+280=750（元）；事件二的索赔额为：16*23.5=376（元）；索赔总额为：750+376=1126（元）。

分享到：

共用题干某建设单位与承包商签订建筑安装工程合同，约定工期14个月。背景一：在对设备支架进行焊接过程中，每吨支架消耗人工10个工日，型钢1.08吨，各种机械...

相关内容：题干,建设单位,承包商,建筑,合同,约定,工期,14个月,背景,设备,支架,焊接,消耗,人工,工日,型钢,1.08吨,机械

猜你喜欢

访问排行

联系我们