承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。

选项 A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收 B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期 C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日 D.继续等待验收

答案 B

解析教材P131 本题考察的是：竣工日期。因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 2004 年 10 月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理： ( 1 )建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（ 2 ) 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（ 3 ) 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

分享到：

承、发包人以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此...

相关内容：建设工程施工合同（示范文本）,GF-2013-0201,工程,承包人,验收,之久,组织

猜你喜欢

访问排行

联系我们